Договор ремонта станка токарного

Договор № на выполнение работ по ремонту станков с ЧПУ

на выполнение работ по ремонту станков с ЧПУ

г. Нижний Новгород « » 2014г.

, именуемое в дальнейшем Заказчик, (фамилия имя отчество), действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование подрядной организации), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице (должность, фамилия имя отчество), действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности — Сторона, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1.1. Подрядчик настоящим обязуется выполнить работы по ремонту станков с ЧПУ Великолукского завода «Транснефтемаш» в соответствии с Приложениями к настоящему Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Ремонт станков включает в себя проведение работ в соответствии с Приложением № 2 настоящего Договора.

1.3. Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА СТАНКОВ С ЧПУ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Дата и время проведения ремонта станков согласовываются Сторонами путем сообщения ответственному лицу Подрядчика информации о месте, времени и дате проведения работ.

2.2. Сдача-приемка выполненных работ по ремонту станков производится представителями Сторон после окончания этих работ и оформляется Актом выполненных работ, который подписывается Сторонами в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента фактического выполнения работ и становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае обнаружения недостатков в процессе приемки работ, Стороны подписывают дефектный акт, который является неотъемлемой частью настоящего Договора и в котором фиксируются недоделки, дефекты и иные недостатки, установленные при приемке работ, а также определяются сроки устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

2.3. Датой окончания работ является дата подписания Акта выполненных работ.

2.4. На основании фактически выполненных работ, в течение не более 3 (трех) рабочих дней по завершении таковых, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ и счет-фактуру установленного образца.

3. ПРИНЯТИЕ ПОДРЯДЧИКОМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

Подрядчик, представив свою Конкурсную заявку, подтверждает, что:

3.1. Не ограничиваясь требованиями Конкурсной документации Заказчика, именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами и Регламентами Заказчика.

3.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

3.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Подрядчик тщательно изучил все Регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного их соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований.

3.4. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.1.Обеспечить своевременное и качественное выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего Договора в сроки согласно графику проведения ремонта станков (Приложение ).

4.1.2.Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.

4.1.3.Использовать при проведении Работ по настоящему Договору исключительно сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация.

4.1.4.Предоставлять Заказчику технические консультации по эксплуатации оборудования в период действия настоящего Договора по телефону и с помощью электронной почты.

4.1.5.Проводить консультации и отвечать на вопросы специалистов Заказчика, связанные с эксплуатацией оборудования при проведении работ на объекте Заказчика.

4.1.6.Производить ремонт станков Заказчика на основании задания Заказчика. Задание Заказчика оформляется в виде письменной заявки и направляется Подрядчику посредством факсимильной и электронной связи.

4.1.7.Выполнять все работы в полном соответствии с настоящим Договором, соблюдать требования рабочей документации по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, действующих стандартов.

4.1.8.В ходе выполнения работ по настоящему Договору бережно относиться к имуществу Заказчика и третьих лиц.

4.1.9.Обеспечить надлежащее качество работ, осуществление природоохранных мероприятий и безопасности производства работ, обеспечить чистоту в месте осуществления технического обслуживания.

4.1.10. Обеспечить выполнение указаний уполномоченного представителя Заказчика, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

4.1.11. Исполнять иные обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.12. Подрядчик обязан своевременно и в соответствии требованиям законодательства Российской Федерации оформлять предусмотренные настоящим договором документы.

4.1.13. Предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами (выписка из ЕГРЮЛ, Устав, учредительный договор, выписка из реестра акционеров, выписка из реестра участников, протокол собрания акционеров и т. д.), а так же сообщить в течение пяти дней о произошедших изменениях в информации в период действия договора. В случае непредставления вышеуказанной информации Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4.2.1. Обеспечить доступ специалистов Подрядчик к местам нахождения оборудования и предоставить необходимые условия для проведения работ.

4.2.2. Своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.2.3. Выполнять все рекомендации Подрядчика и соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования.

4.2.4. Поддерживать необходимые для эксплуатации оборудования инженерные коммуникации (системы электропитания, подачи сжатого воздуха), а также условия в помещении (температура, влажность, запыленность) в соответствии с требованиями указанными в технической документации, установленными производителем оборудования.

4.2.5. Приостановить работу технологического оборудования на период проведения работ.

4.2.6. Предоставить Подрядчику для выполнения работ оборудование, очищенное от стружки, масла и других загрязнений.

4.2.7. По требованию Подрядчику демонтировать с оборудования технологическую оснастку и инструмент.

4.2.8. Обеспечить во время выполнения работ специалистами Подрядчика сохранность их инструмента и принадлежностей.

4.2.9. Выделить помещение для переодевания в рабочую одежду и временного хранения имущества Подрядчика.

4.2.10. Исполнять иные обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.11. Стороны должны назначить ответственных для решения организационно-технических вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору, и письменно сообщить друг другу их фамилии, имена и отчества с указанием контактных номеров телефонов. Срок сообщения данных ответственных лиц составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

4.3.1. В любое время, через своего уполномоченного представителя, проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость работ, выполняемая по настоящему договору по ремонту и наладке станков в соответствии с Приложением №6 составляет: (указать сумму в цифрах и в скобках прописью) рублей с НДС, в том числе НДС — (указать сумму в цифрах и в скобках прописью) рублей, 00 коп.

5.2. В стоимость Договора включена стоимость работ согласно перечню Приложения №2 для оборудования указанного в Приложении №3 (в том числе стоимость ремонта станков, а также стоимость приобретения запасных частей согласно Приложению 4, стоимость установки запасных частей согласно Приложений 4 и 5, консультационные услуги по эксплуатации оборудования, оказываемые специалистами Подрядчика).

5.3. Оплата по настоящему Договору за выполненные работы проводится Заказчиком в 2 этапа (Приложение ). Стоимость 1 этапа работ составляет (указать сумму в цифрах и в скобках прописью), в том числе НДС 18 % — указать сумму в цифрах и в скобках прописью. Стоимость 2 этапа составляет: (указать сумму в цифрах и в скобках прописью), в том числе НДС 18 % — указать сумму в цифрах и в скобках прописью. Заказчик производит оплату стоимости этапа не позднее 30 рабочих дней после выполнения работ по каждому из двух этапов работ на основании акта выполненных работ, счёт‑фактуры, счета Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательства по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.4. В период действия настоящего Договора внеплановый (аварийный) выезд специалистов Подрядчика, для устранения возникших неполадок, оплачивается дополнительно, на основании счетов, выставленных Подрядчиком, и заявок Заказчика, направленных Подрядчику по электронной почте или факсимильной связи.

5.5. По согласованию Сторон оплата может быть произведена в денежной форме либо в другой форме, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Подрядчик гарантирует высокое качество проведенных работ по ремонту станков. Гарантийный срок на все выполняемые работы устанавливается с даты подписания Акта выполненных работ до окончания срока действия настоящего Договора, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.

6.2. Предмет договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. Срок конфиденциальности составляет 5 (пять) лет с даты подписания настоящего Договора.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в порядке определенным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Убытки, понесенные Стороной Договора, подлежат возмещению за счет виновной Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, подтверждающих понесенные убытки.

7.3. При обнаружении уполномоченным представителем Заказчика отклонений от действующих ГОСТов, ТУ, ОТТ, РД и иных нормативных документов при выполнении Подрядчиком Работ, Заказчик обязан незамедлительно (в течение 24-х часов) с момента обнаружения данного факта известить об этом Подрядчика. Подрядчик в разумно короткий срок обязан устранить допущенное отклонение.

7.4. В случае несвоевременного выполнения работ (нарушение сроков начала и окончания работ) в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,01 % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки фактического исполнения обязательства, но не более 10% от суммы неисполненных в срок обязательств.

7.5. В случае необоснованной задержки Заказчиком сроков оплаты выполненных Услуг, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,01% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства, но не более 10% от суммы неисполненных в срок обязательств.

7.6. Уплата Сторонами убытков, штрафов и пеней по настоящему договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п.2.4 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости оказанных услуг, документы на которые не были представлены, за каждый день просрочки.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер, возникнуть после заключения настоящего Договора и не зависеть от воли Сторон. В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

8.2. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, в течение 24-х часов, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, их характере, возможных последствиях и приблизительной продолжительности действия.

8.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств предоставить другой Стороне документ, подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой либо другим уполномоченным государственным органом. Указанный документ будет являться достаточным доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также непредставление или несвоевременное предоставление документа, подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на наступление таких обстоятельств.

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении, изменении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии.

9.2. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменение, расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

10.2. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 20 (двадцать) календарных дней, не устранения выявленных недостатков выполненных работ в срок более чем на 20 (двадцать) календарных дней, в случае неоднократного (не менее двух раз по договору) выполнения работ с ненадлежащим качеством, а также иных обязательств предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика.

10.3. Заказчик вправе требовать возмещение убытков (упущенной выгоды) в результате досрочного расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке согласно п.10.2 Договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.09.2014 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

11.2. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие соглашения и договоренности Сторон, как устные, так и письменные.

11.3. Все Приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями. При изменении адреса, банковских реквизитов и других существенных данных, Сторона, в отношении которой они произошли, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону. Стороны не освобождаются от обязательств по настоящему договору в случае изменения организационно-правовой формы.

11.5. Настоящий Договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.6. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Подрядчик обязан предоставить информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами (выписка из ЕГРЮЛ, Устав, учредительный договор, выписка из реестра акционеров, выписка из реестра участников, протокол собрания акционеров и т. д.) по форме приложения 7 к настоящему договору, а так же сообщить в течение пяти дней о произошедших изменениях в информации в период действия договора. В случае непредставления вышеуказанной информации вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения убытков подрядчику.

11.8. К настоящему Договору прилагаются:

Приложение Перечень оборудования принимаемого на ремонт;

Приложение . Работы, проводимые Подрядчиком во время выполнения работ;

Приложение . График проведения ремонта станков;

Приложение . Перечень запчастей для приобретения и установки на станки с ЧПУ (поставка Подрядчика);

Приложение . Перечень запчастей для проведения ремонта станков с ЧПУ (поставка Заказчика);

Приложение . Протокол соглашения о договорной цене;

Приложение . Форма представления сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей — Физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы.

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Источник

Читайте также:  Узлы фрезерного станка схема
Оцените статью